Заказчик обязан в случаях, порядке и объеме, предусмотренных договором подряда, оказывать содействие подрядчику в. Заказчик, отказавшись от договора подряда, обязан уплатить подрядчику часть. Может ли заказчик заключить один договор подряда сразу с. Средствами и оказывать им разумное содействие для целей реализации Заказчиком прав.

Подрядчик может предложить оформить соответствующие сделки в качестве содействия заказчика. В таком случае при нарушении заказчиком условий этих сделок подрядчик сможет дополнительно к обычным правовым последствиям их нарушения (ст. Применить последствия, предусмотренные абз. Дополнительные условия о содействии, если оно будет осуществляться в виде исполнения заказчиком обязанностей по гражданско-правовому договору, предусмотренному ГК РФ. Подрядчик не вправе требовать от заказчика оказания содействия и должен осуществить своими силами и средствами действия, необходимые для выполнения работы (п.

ГК РФ), за исключением случаев, когда договор содержит условие о предоставлении материалов и оборудования заказчиком. Также подрядчик не сможет применить последствия неисполнения заказчиком обязанности по содействию, предусмотренные ст.

Статья 718 ГК РФ Содействие заказчика

ГК РФ, в частности требовать возмещения убытков, увеличения цены договора. При этом он будет не вправе ссылаться на то, что заказчик не оказал содействия, и будет обязан уплатить неустойку за просрочку выполнения работы. Юридические услуги и ведение дел в арбитражном суде по взысканию сумм задолженности за выполненные работы, оказанные услуги, авансовый платеж, убытков в связи с нарушением срока выполнения работ. В договоре подряда сторонам необходимо определить вид (форму) содействия. Те действия, которые должен будет совершить заказчик в помощь подрядчику в выполнении работы, а также согласовать их объем и порядок осуществления.

Передача подрядчику документов и сведений, необходимых для выполнения работы.

Статья 718 Содействие заказчика

При этом рекомендуется согласовать их перечень. В противном случае, если заказчик не предоставит какие-либо документы или сведения, подрядчик не сможет сослаться на неоказание содействия (ст. Оказание подрядчику различных услуг (консультации по вопросам выполнения работы, правовое обслуживание при выполнении работ, обеспечение предоставления подрядчику коммунальных услуг (ст. Хранение материалов и оборудования подрядчика согласно ст. Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 31. Предоставление подрядчику во временное пользование и (или) владение и пользование зданий, помещений, сооружений, земельных участков, необходимых для хранения материалов и оборудования, размещения офисов и производства, проживания сотрудников подрядчика, их социально-культурного, коммунально-бытового обслуживания; транспортных средств для перевозки материалов и оборудования, работников подрядчика к месту работы; средств связи, оргтехники, инструментов и.

Выполнение для подрядчика разных видов работ, например предварительная обработка вещи, передаваемой для выполнения работы, монтаж и установка различных конструкций, строительные, проектно-изыскательские работы и НИОКР (ст. Продажа подрядчику материалов, оборудования (ст. Перевозка материалов, оборудования, сотрудников подрядчика при выполнении работы (ст. Предоставление подрядчику прав на использование объектов интеллектуальной собственности заказчика (ст. Выполнение заказчиком других действий. "Заказчик обязан оказать содействие подрядчику в виде перевозки материалов и оборудования подрядчика к месту производства работы".

Статья 718 Содействие заказчика

"Заказчик обязан оказать подрядчику содействие, необходимое для выполнения работы, а именно получить разрешение на производство работ в органе местного самоуправления в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РФ". Сторонам не рекомендуется указывать в договоре, что содействием является уплата заказчиком аванса, поскольку условие о выплате аванса определяет порядок и сроки оплаты работы. Основное взаимное обязательство заказчика, предусмотренное п.

график планово предупредительного ремонта оборудования образец

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 16. Поэтому подрядчик не вправе будет требовать перенесения сроков выполнения работы в порядке, установленном ст. ГК РФ, ссылаясь на невыплату или несвоевременную выплату заказчиком аванса. Количественную характеристику действий заказчика (количество товара, объем работы, услуги и.

Способ и сроки совершения действий заказчика, права и обязанности сторон в ходе их осуществления. Объем содействия и порядок его оказания могут быть установлены в договоре либо в отдельном соглашении со ссылкой на договор подряда. "Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в виде предоставления следующей документации, необходимой для выполнения работы ____________ (указывается перечень документов). Указанная документация должна быть предоставлена в течение _____ с момента заключения договора в количестве ___ экз.

В бумажном виде в формате _____ и на электронном носителе ______". "Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в форме предоставления консультаций специалистами заказчика по вопросу _________ (указывается предмет консультаций). Количество консультаций, порядок и сроки их проведения определяются письменным соглашением сторон". "Настоящее соглашение заключено во исполнение обязанности заказчика по содействию подрядчику в выполнении работы по договору подряда ____________ (указываются номер, дата договора), заключенному между сторонами".

Обязанность заказчика по содействию будет считаться несогласованной. Подрядчик в этом случае не вправе будет требовать переноса сроков выполнения работы согласно п. ГК РФ или обосновывать их нарушение ссылкой на неисполнение или ненадлежащее исполнение заказчиком обязанности по содействию (ст.

Комментарий к Статье 718 ГК РФ

ГК РФ) и будет нести ответственность за просрочку, установленную законом (ст. Выбранный сторонами вид (форма) содействия может представлять собой правовую модель какого-либо гражданско-правового договора, предусмотренного Гражданским кодексом РФ. Например, условие о передаче заказчиком материалов в собственность подрядчика за плату означает исполнение заказчиком обязанностей продавца по договору купли-продажи, поставки (ст. ГК РФ), принятие заказчиком на хранение материалов для выполнения работы свидетельствует о заключении договора хранения по смыслу норм гл.

Постановление апелляционной инстанции Арбитражного суда Свердловской области от 31. Если условие о содействии согласовано в договоре в указанной форме, то договор может быть признан смешанным (п. ГК РФ) - с элементами договора подряда и договора, в рамках которого оказывается содействие (аренды, поставки и. В связи с этим при включении в договор подряда условия о содействии в виде исполнения обязанностей по гражданско-правовому договору стороны должны согласовать в договоре подряда все существенные условия того договора, исполнение которого будет являться содействием (п.

"Заказчик обязан оказать содействие подрядчику в виде передачи в его собственность следующих товаров: (указываются наименование и количество). Поставка товаров производится в срок до " ___ " __________ г. Стороны могут заключить отдельный договор, исполнение которого будет являться содействием заказчика в выполнении работ по договору подряда (например, договор поставки материалов, аренды оборудования и. В договоре, исполнение которого является содействием, согласовать все существенные для данного вида договора условия (п.

ГК РФ) и сделать соответствующую ссылку на договор подряда. "Настоящий договор аренды заключен во исполнение обязанности заказчика по содействию подрядчику в выполнении работы по договору подряда (указываются номер, дата подписания договора), заключенному между сторонами". "Заказчик обязан оказать подрядчику содействие в выполнении работы по настоящему договору подряда в виде аренды оборудования. Объем и порядок данного содействия определяются договором аренды (указываются номер, дата договора), заключенным между сторонами во исполнение настоящего договора подряда".

Обязанность заказчика оказывать услуги, передавать имущество, поставлять товар и. Оказывать содействие подрядчику) не возникает, поскольку соответствующий договор (если он заключался отдельно) либо смешанный договор в части этих обязательств является незаключенным и не порождает прав и обязанностей сторон (п. В таком случае подрядчик не вправе будет требовать от заказчика совершения каких-либо действий в помощь при выполнении работы, а будет обязан самостоятельно обеспечить себя всем необходимым для исполнения обязательств по договору подряда (п.

ГК РФ подрядчику предоставлено право привлекать к исполнению своих обязательств по договору других лиц (субподрядчиков), если только из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично. В случае привлечения субподрядчиков подрядчик выступает в роли генерального подрядчика, а договор между ним и заказчиком определяется как договор генерального подряда. При заключении договоров генерального подряда и субподряда взаимодействие заказчика с субподрядчиками осуществляется через генерального подрядчика, который контролирует выполнение работ субподрядчиками (ст.

ГК РФ) и несет ответственность перед заказчиком за ненадлежащее исполнение ими обязательств и перед субподрядчиками за нарушение заказчиком условий договора генерального подряда (п. Однако заказчик и субподрядчики вправе урегулировать взаимоотношения между собой (например, по вопросам оплаты, приемки работы, взаимной ответственности и.

письмо президенту россии образец просьба о помощи

Подробнее по согласованию условий договоров генерального подряда и субподряда см. Если в договор включается условие, запрещающее подрядчику поручать выполнение каких-либо работ субподрядчикам (т. Установлена обязанность выполнить все работы лично), отношения генерального подряда не возникают. Как правило, такое условие вносится в договор по требованию заказчика, если личность подрядчика имеет для него существенное значение. Подробнее по согласованию данного условия см. "Выполнение работы подрядчиком лично" настоящего материала.

заявление о замене расчетного периода при расчете декретных

Договор генерального подряда представляет собой договор, по которому подрядчик вправе привлекать для выполнения работы субподрядчиков на согласованных с заказчиком условиях. Привлечение субподрядчиков может потребоваться подрядчику при заключении, например, договоров на выполнение работ с участием специалистов различного профиля (которых нет в штате у подрядчика) или работ, состоящих из нескольких производственных операций, каждая из которых может быть предметом отдельного договора подряда.

В таком случае в интересах подрядчика не включать в договор условие о выполнении работы лично (п. Дополнительные условия для привлечения подрядчиком субподрядчиков (согласование определенных лиц, перечня работ и. Право заказчика предъявлять субподрядчику требования в связи с нарушением договора субподряда. Подрядчик вправе будет привлечь субподрядчиков для выполнения своих обязательств по договору подряда.

Статья 718 ГК РФ Содействие заказчика

Исключение составляет случай, когда обязанность подрядчика выполнить работу лично предусмотрена законом (п. При согласовании условия о привлечении субподрядчиков стороны могут установить в договоре подряда дополнительные требования, при соблюдении которых подрядчик будет вправе привлечь к выполнению работы третьих лиц. Право подрядчика привлекать субподрядчиков только к выполнению отдельных видов работ. Включение в договор данных положений в интересах заказчика, так как выполнение работы конкретными субподрядчиками при определенных условиях может служить для заказчика гарантией соблюдения сроков выполнения работы и высокого качества результата работы, а также влиять на рыночную стоимость изготовленных вещей (вещи, произведенные с участием известных и зарекомендовавших себя субподрядчиков, например ювелирные изделия, часы и др.

Могут иметь более высокую рыночную стоимость). "Подрядчик вправе привлекать для выполнения работы только следующих субподрядчиков: ________ (указываются наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН)". "Подрядчик вправе привлекать к выполнению работы только субподрядчиков, кандидатуры которых предварительно согласованы с заказчиком в письменной форме.

бланк акта дефектовки автозапчастей

Согласование кандидатур производится в следующем порядке: подрядчик направляет заказчику письменный запрос с указанием наименования и реквизитов предполагаемого субподрядчика. Заказчик направляет положительный ответ либо мотивированный отказ в течение двух дней с момента получения запроса. В случае неполучения ответа в указанный срок согласие считается полученным и подрядчик вправе привлечь данного субподрядчика к выполнению работ". "Подрядчик вправе привлекать субподрядчиков к выполнению следующих видов работ: _______________ (указываются виды работ).

Примеры практики - судебные решения по статье 718 ГК РФ:

Остальные работы, согласованные сторонами по договору, подрядчик обязан исполнить лично". В случае привлечения подрядчиком субподрядчиков с нарушением указанных ограничений заказчик вправе потребовать от подрядчика возмещения убытков, причиненных участием субподрядчиков в исполнении договора, согласно п. ГК РФ, а также расторжения договора подряда в соответствии с п.

гороскоп на август 2017 стрелец женщина

Подрядчик вправе привлечь любых субподрядчиков для выполнения всех или отдельных видов работ по договору (п. При этом он несет ответственность перед заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком (п. По договору субподряда генеральный подрядчик выступает в роли заказчика, поэтому на нем лежит обязанность по оплате выполненной субподрядчиком работы (п. Однако нередко исполнение данной обязанности зависит от финансирования работ заказчиком.

Рекомендации по заключению договора предмет договора подряда статьи 702, 703 гк РФ

Поэтому для упрощения расчетов стороны могут договориться о том, что работу субподрядчика будет оплачивать непосредственно заказчик, минуя генерального подрядчика (ст. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 24. N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда"). Данное условие защищает интересы заказчика, так как он непосредственно производит оплату работ, выполненных субподрядчиком, и может обеспечивать ее своевременное осуществление.